г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.
], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», и [полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.
], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
Содержание
- 0.1 1. Предмет договора
- 0.2 2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара
- 0.3 3. Порядок, сроки и условия поставки
- 0.4 4. Стоимость и порядок расчетов
- 0.5 5. Переход права собственности
- 0.6 6. Обязанности Сторон
- 0.7 7. Гарантийное обслуживание
- 0.8 8. Ответственность Сторон
- 0.9 9. Прочие условия
- 0.10 10. Реквизиты и подписи Сторон
- 1 Договор поставки мебели – образец
- 1.1 Предмет договора
- 1.2 Срок действия договора
- 1.3 Права и обязанности сторон
- 1.4 Порядок поставки
- 1.5 Порядок расчетов
- 1.6 Ответственность сторон
- 1.7 Основания и порядок расторжения договора
- 1.8 Разрешение споров из договора
- 1.9 Форс-мажор
- 1.10 Прочие условия
- 1.11 Список приложений
- 1.12 Адреса, реквизиты и подписи сторон
- 2 Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ
- 3 Договор поставки офисной мебели
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный договором срок поставить и собрать офисную мебель (Товар) производства [вписать нужное] в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную офисную мебель в порядке, предусмотренном Договором.
1.3. Поставщик подтверждает, что офисная мебель принадлежит ему на праве собственности, не обременена правами третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом.
2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара
2.1. Поставщик передает Покупателю офисную мебель, соответствующую стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара определяются в счете, который выписывается на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком. Цена указывается в счете в соответствии с прайс-листом, утвержденным Поставщиком и действующим на момент получения заявки от Покупателя.
2.3. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, а также итоговая стоимость партии указывается в накладной.
2.4. Упаковка офисной мебели должна исключить порчу на период поставки до приемки ее Покупателем в собранном виде.
3. Порядок, сроки и условия поставки
3.1. Поставка офисной мебели осуществляется в срок, указанный в заявке Покупателя по каждой отдельной партии.
3.2. В случае недопоставки количество недопоставленного Товара подлежит допоставке со следующей партией.
3.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется Поставщиком [вид транспорта, условия транспортировки].
3.4. Погрузка, разгрузка офисной мебели, в случае необходимости подъем на этажи, осуществляются силами Поставщика за счет собственных средств.
3.5.
При отгрузке Товара Покупателю все комплекты должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие офисной мебели условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части поставленного Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров.
3.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 3.5.
настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене не соответствующего условиям Договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным.
3.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке офисной мебели, если доставил ее в место и в сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки собранной офисной мебели Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента Товара, указанного в заявке.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Цена единицы Товара определяется Поставщиком в утвержденном прайс-листе, действующем на момент получения заявки от Покупателя, и отражается в счете, накладной с учетом НДС.
4.2. Цена единицы офисной мебели включает налоги и сборы, другие обязательные платежи, стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, сборку офисной мебели, а также стоимость упаковки.
4.3. Стоимость упаковки Товара включена в стоимость поставляемой продукции.
4.4. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение [указать период] со дня поставки Товара Покупателю.
4.5. Оплата производится на основании [счетов, счетов-фактур, накладных и т. д.], выставленных Поставщиком.
4.6. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].
5. Переход права собственности
5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.
5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент [вписать нужное].
6. Обязанности Сторон
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой офисной мебели.
6.1.2. Поставлять Покупателю офисную мебель надлежащего качества, в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками, размерами и другими требованиями, предусмотренными в заявке, поступившей от Покупателя, на условиях настоящего Договора.
6.1.3. Выполнить работы по сборке поставленной офисной мебели в установленные Договором сроки.
6.1.4. При производстве работ по сборке мебели соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
6.1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.
6.1.6. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.
6.1.7. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Согласовать с Поставщиком цветовую гамму офисной мебели.
6.2.2. Обеспечить своевременную приемку и проверку поставленнойофисной мебели по ассортименту, количеству, качеству в течение [указать период].
6.2.3. Без промедления сообщить Поставщику об обнаруженных недостатках поставленного товара.
6.2.4. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7. Гарантийное обслуживание
7.1. После отгрузки и сборки мебели предоставляется гарантийное обслуживание с бесплатной заменой вышедшей из строя мебели или ее деталей.
7.2. Гарантийный срок на поставленную офисную мебель устанавливается [вписать нужное].
7.3. В случае неустранения Поставщиком недостатков поставленной офисной мебели Покупатель вправе устранить ее своими или привлеченными силами за счет Поставщика.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
8.2. За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости отгруженного Товара.
8.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.
8.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше [значение] ([вписать нужное]) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Покупателем задолженности.
8.5. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости недопоставленного Товара.
Покупатель не несет отвественности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на [значение] ([вписать нужное]) дней.
8.6. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужно].
8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [число, месяц, год].
9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты штрафа, причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.4. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
9.6. Если же Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.8. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
Покупатель
Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-postavki-ofisnoj-mebeli/
Договор поставки мебели – образец
, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании ,
, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании ,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
В соответствии с Договором обязуется передать , наименование которого указано в п. 1.2 Договора (далее по тексту – ), в собственность , а обязуется принять и оплатить в порядке и сроки, указанные в Договоре.
1.2.
В товаро-сопроводительном документе и Спецификации (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:
документы, передаваемые вместе с
1.3.
гарантирует, что на момент заключения Договора, принадлежит на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, в отношении обременения правами третьих лиц отсутствуют.
1.4.
Стороны согласовали необходимость затаривания и упаковки обычным для такого способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность при условиях хранения и транспортирования, предусмотренных Договором. обязан возвратить многооборотную тару и средства пакетирования, в которых осуществлена поставка .
1.5.
Гарантийный срок на указан в Спецификации .
1.6.
Срок годности указан в Спецификации .
2.
Срок действия договора
2.1.
Договор вступает в силу с и действует до .
3.
Права и обязанности сторон
3.1.1.
Передать в порядке и на условиях Договора.
3.1.2.
Передать свободным от любых прав третьих лиц. гарантирует, что не состоит в споре и под арестом, не является предметом залога и т.п.
3.1.3.
Передать в таре и упаковке в соответствии с условиями Договора.
3.1.4.
Одновременно с передать принадлежности , а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.
3.1.5.
Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) , не подлежащего использованию в соответствии с предназначением по вине , в течение календарных дней со дня обращения . В случае невозможности устранения недостатков, либо возникновения таких недостатков и более раз, обязан в течение календарных дней со дня обращения заменить на надлежащего качества.
3.1.6.
Возместить понесенные им убытки при изъятии у третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.
3.1.7.
Своими силами и за свой счет в течение календарных дней со дня обращения заменить со сроком годности, не соответствующим условиям Договора о сроке годности .
3.2.1.
Принять по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.
3.2.2.
Оплатить в порядке и в сроки, установленные Договором.
3.2.3.
Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие .
3.2.4.
В течение календарных дней со дня получения уведомить о несоответствии по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.
3.2.5.
В случае, если в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного , обязан обеспечить сохранность этого (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить . Необходимые расходы, понесенные на ответственное хранение, подлежат возмещению .
3.3.1.
По своему выбору потребовать оплаты либо отказаться от исполнения Договора, если в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить .
3.3.2.
Приостановить передачу до полной оплаты всего ранее переданного по Договору.
3.3.3.
Потребовать от оплаты , в случаях когда без установленных законом или Договором оснований не принимает от или отказывается от его принятия.
3.4.1.
Отказаться от , если не передает или отказывается передать в течение календарных дней со дня обращения относящиеся к принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.
3.4.2.
Отказаться от исполнения Договора, если отказывается передать .
3.4.3.
Отказаться от переданного и от его оплаты, а если оплата за произведена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если передал в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется в течение банковских дней со дня получения соответствующего требования аналогичным оплате по Договору способом.
3.4.4.
При передаче ненадлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, если не заменит ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по выбору :
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– безвозмездного устранения недостатков в течение календарных дней;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков в течение дней.
3.4.5.
В случае существенного нарушения требований к качеству (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
– отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за денежной суммы;
– потребовать замены ненадлежащего качества , соответствующим условиям Договора.
3.4.6.
В случае передачи некомплектного по своему выбору потребовать от :
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– доукомплектования в течение дней со дня получения указанного требования. Если в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования о доукомплектовании , вправе по своему выбору:
– потребовать замены некомплектного на в согласованном Сторонами комплекте;
– отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.4.7.
В случаях, когда Сторонами согласована необходимость затаривания и (или) упаковки, но в нарушение условий Договора передается без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от затарить и (или) упаковать либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера , либо вместо предъявления требований, указанных в настоящем пункте Договора, предъявить к требования, вытекающие из передачи ненадлежащего качества (п. 3.4.5 Договора).
3.4.8.
Уведомив , отказаться от принятия , поставка которого просрочена. При этом , поставка которого произведена до получения уведомления, обязан принять и оплатить.
4.
Порядок поставки
4.1.
Поставка осуществляется путем отгрузки .
4.2.
передается в месте нахождения по адресу: .
4.3.
доставляется силами . Стоимость доставки оплачивается .
4.4.
Риск случайной гибели или случайного повреждения переходит на с момента, когда передал в порядке, предусмотренном Договором.
4.5.
Право собственности на по Договору возникает у со дня получения .
4.6.
Поставка осуществляется партиями. Объем и периоды поставки каждой партии определены в Графике поставок (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
4.7.
Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия .
4.8.
Если досрочно поставил без предварительного согласия , а принял его, то данное количество должно быть засчитано в счет количества, подлежащего поставке в следующем периоде.
4.9.
Количество , недопоставленного в одном периоде поставки, подлежит поставке в течение рабочих дней со дня просрочки.
4.10.
Ассортимент , недопоставка которого подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения обязан восполнить недопоставленное количество в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
4.11.
Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах, а также товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.
5.
Порядок расчетов
5.1.
Оплата по Договору осуществляется в течение банковских дней со дня получения в соответствии с условиями Договора в сумме () руб. НДС не облагается на основании: .
5.2.
Оплата стоимости доставки осуществляется в следующем порядке: и следующим способом: .
5.3.
Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .
6.
Ответственность сторон
6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.
7.
Основания и порядок расторжения договора
7.1.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.
7.2.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
8.
Разрешение споров из договора
8.1.
Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию в .
8.2.
Допускается направление Сторонами претензионных писем различными способами: . Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 9.2 Договора.
8.3.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
9.
Форс-мажор
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.3.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
10.
Прочие условия
10.1.
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
10.2.
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
10.3.
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
10.4.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
11.
Список приложений
11.1.
Приложение № — Спецификация .
11.2.
Приложение № — График поставок.
11.3.
Приложение № — Акт приема-передачи имущества (форма).
12.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Наименование: | Наименование: |
Адрес: | Адрес: |
Тел.: | Тел.: |
ОГРН: | ОГРН: |
ИНН: | ИНН: |
КПП: | КПП: |
Р/сч: | Р/сч: |
Банк: | Банк: |
БИК: | БИК: |
Кор/сч: | Кор/сч: |
От имени __________ | От имени __________ |
Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory-postavki/mebeli/
Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ
г.______________ «___»_____________ 201__г.
______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.
1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.
2. Качество и гарантии
2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.
2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.
2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.
2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.
3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.
) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.
3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.
3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.
3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.
Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.
3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.
3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.
3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.
3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.
3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.
3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.
3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.
При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.
При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.
3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.
3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.
В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.
Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.
Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.
По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.
4. Право собственности
4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).
5. Цена договора и порядок расчётов
5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%
5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.
5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя
5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.
5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.
6. Ответственность сторон
6.1.
В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.
6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.
6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.
7. Форс-мажор
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.
8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:
- передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
- неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.
8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:
- нарушение сроков оплаты.
- неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.
8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.
8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
__________________ / ________ _________________ / ________
м.п. м.п.
Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Договор поставки офисной мебели
г. __________ “___”__________ ____ г. ________________________________, именуем___ в дальнейшем “Покупатель”, (наименование организации)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.
)______________________, с одной стороны, и _______________________________,(Устава, доверенности) (наименование организации)именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.
)действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (Устава, доверенности)совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.
Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срокпередать, а Покупатель обязуется принять и оплатить офисную мебель__________________________________________________________________________, (наименование, назначение)попредметно указанную в Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору(далее – “мебель”).
В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мебели.
1.2. Количество поставляемой мебели составляет _____ изделий.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена каждой единицы мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.
2.2. Общая стоимость мебели, поставляемой по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.
2.3. Цена мебели включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Цена мебели является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.5. Оплата стоимости мебели производится в следующем порядке:
2.5.1. Предварительная оплата в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.
2.5.2. Оплата оставшейся части в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки мебели (п. 3.2 настоящего Договора).
2.6. Покупатель оплачивает стоимость мебели Поставщику платежным поручением.
2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Мебель по настоящему Договору должна быть поставлена в течение _______________ после подписания настоящего Договора.
3.2. Датой поставки считается дата доставки мебели в офис Покупателя.
3.3. Покупатель должен принять мебель и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству – не позднее _______________ с даты поставки.
3.4. При обнаружении недопоставки мебели Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мебели в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.
3.5. При обнаружении ненадлежащего качества мебели или несоответствия мебели условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _______________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности мебели.
Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на офис Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.
В случае споров о качестве поставленной мебели проводится экспертиза__________________________________________________________ за счет Стороны, (при необходимости указать, кем проводится экспертиза)требующей ее проведения. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и порезультатам экспертизы установлено ненадлежащее качество поставленноймебели, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведениеэкспертизы в течение _____ дней с момента получения ее результатов.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в ____________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.
3.6. В случае поставки мебели ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения цены мебели;
– безвозмездного устранения недостатков мебели в течение _______________ с даты _________________________;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков мебели.
В случае существенного нарушения требований к качеству мебели Покупатель вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за мебель денежной суммы;
– потребовать замены предмета мебели ненадлежащего качества другим, соответствующим условиям настоящего Договора.
3.7. В случае поставки некомплектной мебели Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– доукомплектования мебели в течение _______________ с даты _________________________.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании мебели, Покупатель вправе по своему выбору:
– потребовать замены некомплектной мебели на комплектную;
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене мебели, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _______________ с даты _________________________.
3.9. Право собственности на мебель переходит к Покупателю с даты поставки мебели в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.
Риск случайной гибели или повреждения мебели несет собственник мебели.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕБЕЛИ
4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору мебели должносоответствовать ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия, ГОСТ19195-89. Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной игоризонтальной осью вращения, ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88). Мебелькорпусная.
Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость,ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия,ГОСТ 20400-80. Продукция мебельного производства. Термины и определения,ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88). Мебель. Столы. Определение устойчивости, ГОСТ30255-95.
Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определениявыделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ вклиматических камерах, ___________________________________________________. (иные ГОСТы, технические регламенты и т.п.)
4.2.
Гарантийный срок на поставляемую мебель составляет _____ с даты поставки.
4.3. Комплектность мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.
5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _________________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мебели, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мебели, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мебели за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков мебели, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования мебели, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, в которой обнаружены недостатки, либо от цены мебели, требующей доукомплектования, соответственно.
6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены мебели, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, подлежащей замене.
6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости мебели, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.
Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Электронная почта: _____________________________________________
Поставщик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Электронная почта: _____________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель: Поставщик: _____________/_______________ ______________/________________ М.П. М.П.
Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8